建筑工程法规经验，工程建设法规经验

你的话题太不清楚了，无法理解。

工程索赔是建设项目管理与建设项目管理等经济活动中经常发生在承包人与承包人之间的管理业务。 在以往的建设工程中，由于长远经济利益和人际关系的双重考虑，建设单位往往不愿意、不敢提出索赔，而且项目索赔额相当小，这也导致建设方在处理工程索赔方面缺乏必要的经验。 工程索赔 一、索赔概念 索赔是在履行工程合同过程中，因另一方未按照法律、合同规定和惯例履行合同约定的义务，使一方遭受损失而遭受损失的行为。

索赔有三个基本特征：第一，索赔是双向的，不仅承包商可以向雇主要求赔偿，雇主也可以向承包商索赔。 其次，只有在存在实际经济损失或权利损害的情况下，一方当事人才能向另一方当事人主张赔偿。

第三，债权是未经对方当事人确认的单方面行为，尚未对对方当事人形成约束力，该债权能否最终实现，只有在当事人之间（如当事人之间的谈判、调解、仲裁或诉讼）后才能确定。 目前，我国在履行工程建设合同的过程中，普遍存在的现象是承包人提出施工索赔; 发包人及监理工程师对判决的反诉及承包人在履行合同过程中的违约责任，以及对承包人诉求进行分析、审查和修改的反诉。 （1）索赔理由 1.业主违约：业主未按合同要求交付设计材料和图纸;未按合同约定的日期交付施工现场，并提供道路、水电等施工条件，致使承包方的施工人员和设备无法进入现场，或进入现场后无法正常开展工作，存在人员窝、停工和闲置机械; 未能按合同规定的时间和数量支付工程费用; **材料、设备不及时或不合格等。

2、不利自然条件和人为障碍物引起的索赔 不利自然条件是指在施工中遇到的比招标文件中描述的更困难、更恶劣的实际自然条件，是有经验的承包商无法承受的。 承包人遇到现场气候条件以外的外部障碍物或者条件，或者遇到图纸中未记载的地下构筑物或者文物的，建设单位可以提出延长工期和费用补偿。 3. 因设计变更而引起的索赔 ......