多少数量变化会导致设计更改

首先，设计变更部分多少，只要与原设计不一致，就需要进行设计变更，否则验收完工时会有麻烦，不是增加多少的问题！

其次，没有总监直接签字的东西，因为不是他给钱，他的权力是当场作证，他可以证明发生了什么或没有发生什么。 （设计变更需经设计人、甲方、监理单位、施工单位签字; 签证表需由甲方、监理单位、施工单位签字）这是权限，但一般甲方要求你签字，主管会替你签字（只要不损害他的利益）。

第三，设计变更量是增加的工程量，设计变更量与原工程量无关，设计变更的工程量与原工程量不成正比。 设计变更的理由基于双方的合同条款和建筑法。

1.含义的差异。

在项目实施过程中，监理人应根据工程需要，按照合同约定的程序，对招标文件或监理人批准的施工方案中的原设计材料、工艺、功能、功效、规模、技术指标、工程数量、施工方法等任何方面进行变更。

设计变更是指对经批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件进行修改、改进和优化，从初步设计核准之日起至正式交付之日止竣工验收。 设计变更应以图纸或设计变更单的形式发布。

2.变化原则的差异。

工程变更的原则是，设计文件是安排建设项目、组织施工的主要依据，设计一经批准，不得随意变更; 要坚持高度责任精神和严谨的科学态度; 应事先进行仔细调查，要求应与现行设计相同，以满足施工需要; 图纸、设计要求和工程变更深度与原始设计文件相同。

设计变更的原则是监理部门与施工单位、设计单位、施工单位和业主协商，确认后由设计部门出具相应的图纸或说明书，监理工程师办理发放手续，发给有关部门实施; 应简要说明变更的背景，包括提出变更的单位、主要参与者、时间等; 必须说明更改的原因。

3.变更原因的差异。

项目变更原因包括业主原因、项目规模、工艺流程、质量标准变更、施工工期变更等合同内容调整; 设计原因、设计错误和遗漏、设计调整或自然因素引起的变更等; 施工原因、因施工质量或安全需要而改变施工方法等; 监督原因，为项目协调和有利考虑项目目标的控制而提出的变更。

设计变更的原因是修改工艺技术，包括设备的变更; 增加或减少项目内容; 改变功能的使用方式; 设计错误、遗漏; 改进合理化建议; 施工错误; 所用材料种类的变化; 因工程地质调查资料不准确而造成的修改，如地基加深。 由于天气因素导致施工时间的变化。

工程变更是一个通用术语，包括设计变更和施工变更。 设计变更由设计单位发起，施工变更由施工单位发起，明白吗？ 一旦理解了，过程就清晰了，责任就清晰了。

我认为您问的问题是指结构变更和设计变更之间的区别。

设计变更是为了保证设计和施工质量，并在项目建设过程中改进工程设计。 纠正设计错误和设计修改，以满足现场条件的变化。 包括施工单位、设计单位、监理单位、施工单位等单位提出的设计变更。

一般主要有两种形式：原设计单位发出的设计变更通知书和施工单位取得的原设计单位同意的设计变更联系书。

工程变更是指广义工程“人、机、材料、方法、环境”的变化，包括设计、工艺、设备等。 产品设计变更只是工程过程的一部分。 设计变更是产品开发设计阶段的变更，是整个工程变更生命周期的一部分，所谓设计变更，可以理解为对产品或相关产品或文档在发布时的修改。

工程变更由业主发起，设计变更由设计单位发起。 工程变更是一个更广泛的概念，而设计变更实际上是工程变更。

1.项目范围变更。

1）根据FIDIC施工合同的条件，项目变更的内容可以包括以下几个方面：

1）更改合同中包含的任何工作量;

2）改变任何工作的质量和性质;

3）改变项目任何部分的标高、基线、位置和大小;

4）删除任何作品，但由他人完成的作品除外;

5） 任何永久性工程所需的任何额外工程、工程设备、材料或服务;

6）改变项目的施工顺序或时间安排。

2）根据我国施工合同范本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括：

1）改变项目相关部分的标高、基线、位置和大小;

2）增加或减少合同中约定的工作量;

3）改变相关工程的施工时间和顺序;

4）与工程变更相关的其他附加工作。

2.工程变更程序。

1）提出工程变更建议。业主、监理人、设计人或承包商等单位可根据项目实施的实际情况，根据需要提出项目变更建议。

2）工程变更的批准。承包商提出的工程变更建议应提交给工程师审查和批准。

3）工程变更单的签发和执行。

3、工程变更责任分析及补偿要求。

1）施工计划的变更必须得到工程师的批准，无论变更是否会给业主带来好处（例如，缩短施工周期，节省成本）。

2）因承包人施工过程和施工方案本身的缺陷而造成的费用增加和工期延长，承包人应承担责任。

3）业主在将合同授予承包商（或签订合同）之前，可以要求承包商对施工方案进行补充、修改或解释，以满足业主的要求。在合同授予后（或合同签订后），业主可以向业主要求赔偿因变更施工计划而增加的费用，以加快工期和提高质量。

设计变更是指对经批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件进行修改和改进，从初步设计核准之日起至正式交付之日止竣工验收。

工程变更包括设计变更、进度变更、施工条件变更以及原始招标文件和工程量清单中未包括的“新工程”。

工程变更是合同变更的一种特殊形式，通常是指合同文件中的“设计图”、“技术规格”或工程量清单的变更。

工程变更有主观原因，如粗略的设计工作; 有客观原因，如不可预见的事故、停工和自然或社会原因造成的延误等。

工程变更的基本类型：按《公路工程标准施工招标文件》（.）执行。2018年版第1卷第4章规定，工程变更有以下几种类型。

除特别合同条款另有约定外，在履行合同时，应当按照本条规定变更下列情形之一：

1.取消合同项下的任何工作，除非被取消的工作不能转让给雇主或其他人，但承包商违反合同的情况除外。

2.更改合同中任何一项工作的质量或其他特征。

3.更改合同工时的基线、标高、位置或尺寸。

4.更改合同中任何一项工程的施工时间或更改批准的施工过程或顺序。

5.完成该项目需要额外的工作。

法律分析：新增工程量与设计变更的区别：

1、设计变更：指对经批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件进行的修改、改进和优化，从初步设计批准之日起至正式交付之日止至竣工验收。设计变更应以图纸或设计变更单的形式发布。

2、改变相关项目的施工时间和顺序，属于设计变更。 工程价格变动报告应由承包人提交。 承包人在施工过程中变更施工组织设计的，应当经业主和监理人同意。

新增工程量：设计中未包括的工程量，再增加工程量，以源平衡磨冰雹桶各子项目或子项目和组件的数量的物理计量单位或自然计量单位表示。

法律依据：《建设工程质量管理条例》第三十九条 对建设工程实行质量保证制度。 建设工程承包人向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保证证书。

保修函应载明建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。

摘自《建设工程量清单估价规范》。

GB 50500-2013 第1条

1.根据2013年合同文本范本和2013年定价规范的规定，因设计变更。

实际竣工工程数量与投标数量相比超过正负15%时，按单价调整。

2、合同约定，如果涨幅超过15%，则单价应降低，如系数，如果降幅超过15%，则单价应提高，如旅行帆系数。

3.考虑到在投标时，投标人可能已经采取了不平衡**。

为了体现公平性，即不允许建设单位。

遭受损失，不要让建设单位白费力气，在2013年标价规范中对单价进行控制，防范甲乙双方的风险。

4、与投标单价和投标控制单价相比，幅度超过15%的，调整单价，不超过15%的，不调整单价。

设计变更与变更设计的主体不同 设计变更是设计者根据具体情况对原设计所做的调整和变更; 变更设计是业主根据实际需要做出的变更，而不是因为设计缺陷而需要变更的变更，是必须的变更。

设计变更的原因多种多样，但一般都是由设计师造成的，所以所涉及的大部分费用都由设计部门承担; 设计的变更是业主对原计划的变更，产生的费用由业主承担。

设计变更与变更设计确认部门不同 设计变更是设计者对原设计方案的变更，需要经业主单位和监理单位确认后方可实施; 对设计的重大变更应由图纸审查办公室审查批准，如果施工过程中有重大规划变更，必须停止设计和施工，重新设计或进行重大修改。

法律分析：合同中对项目价格调整有约定的，依约而行; 如无约定或约定不明确，可参照合同约定的标准单独结算项目增减，参照约定标准无法结算城镇的，可参照施工现场建设行政部门出具的设计办法或定价标准结算。 但要求调整工程价款的当事人应当就合同约定的具体施工范围、实际工程数量增加或者减少的原因、数量等事实承担举证责任。

法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零七条 用人单位未按约定支付价款的，承包人可以督促用人单位在合理期限内支付价款。 用人单位逾期不付款的，承包人可以与发包人约定对项目价格进行贴现，也可以依法请求人民法院拍卖项目，但根据建设项目性质不宜贴现、拍卖的除外。

建设项目的价格应优先于项目价格，以折扣价或旧承租人拍卖的方式补偿。